Договор авторского заказа на создание программного обеспечения

Опросный лист Реквизиты

• Заказчик:
  • Юридическое лицо
  • Индивидуальный предприниматель
  • Физическое лицо
• Характеристика создаваемого ПО:
  • Указана в Договоре
  • Указана в Приложении к Договоре
• Оборудование с использованием которого разрабатывается ПО:
  • Принадлежит Автору
  • Принадлежит Заказчику
• Гарантийный срок:
  • Установлен
  • Не установлен
• ПО передается Заказчику:
  • На физическом носителе
  • Посредством передачи электронной копии
• АВТОР ОКАЗЫВАЕТ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО ПОРЯДКУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАБОТЫ С ПО:
  • Да
  • Нет
• Право Заказчика на внесение изменений и дополнений в ПО:
  • Предусмотрено
  • Не предусмотрено
• Порядок оплаты:
  • Предварительная оплата
  • Частичная предварительная оплата
  • Оплата после подписания акта сдачи-приемки
• Способ оплаты:
  • Безналичный расчет
  • Наличный расчет
• Дополнительные расходы:
  • Включены в стоимость договора
  • Не включены в стоимость договора
• Налог на добавленную стоимость (НДС):
  • Включен в сумму вознаграждения
  • Не включен в сумму вознаграждения
• Неустойка за нарушение срока исполнения обязательств:
  • Предусмотрена
  • Не предусмотрена
• Неустойка за нарушение сроков оплаты:
  • Предусмотрена
  • Не предусмотрена
• Срок действия договора:
  • Предусмотрен
  • Не предусмотрен
• Односторонний отказ от исполнения договора, заключенного на определенный срок:
  • Допускается
  • Не допускаются
• Разрешение споров судом:
  • По месту нахождения Истца
  • По месту нахождения Ответчика
  • Третейский суд

В избранное Скачать Сохранить Информация Договор авторского заказа на создание программного обеспечения №

года

в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и гражданин , , паспорт , выдан года , код подразделения , зарегистрированный по месту по адресу , именуемый в дальнейшем «Автор» с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. По настоящему Договору Автор обязуется создать своими силами программное обеспечение, соответствующее установленному Заказчиком Техническому заданию (далее – ПО), а Заказчик оплатить это ПО. 1.2. Характеристики ПО: . 1.3. Автор обязан приступить к выполнению работ в следующие сроки: . 1.4. По настоящему Договору, Заказчику предоставляются исключительные имущественные права на использование (включая права на разрешение и(или) запрещение соответствующего использования иным лицам) ПО в полном объеме и любым способом. 1.5. Разработка ПО осуществляется Автором с использованием оборудования, принадлежащего Автору. 1.6. Автор обязуется сопровождать, консультировать и оказывать поддержку Заказчику по вопросам работоспособности ПО, способах и методах работы с ПО в пределах гарантийного срока, который составляет . 2. Права и обязанности Сторон: 2.1. Заказчик обязуется: 2.1.1. Обеспечить принятие разработанного ПО в виде и на условиях, установленных Договором. 2.1.2. Своевременно предоставлять всю необходимую информацию Автору. 2.1.3. Своевременно оплатить стоимость выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 2.1.4. Обеспечить Автора необходимым оборудованием. Список такого оборудования согласовывается Сторонами в Приложении к Договору. 2.1.5. Незамедлительно извещать Автора о наступлении событий, обстоятельств, препятствующих выполнению работ. 2.1.6. Подписать акт сдачи-приемки, за исключением случаев, когда подписание такого акта влечет причинение убытков Заказчику и иных случаев, предусмотренных настоящем Договором. 2.2. Заказчик вправе: 2.2.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ. 2.2.2. Предъявлять претензии и обоснованные возражения в отношении качества и/или полноты выполняемых работ. 2.2.3. Отказаться от исполнения Договора в случае существенного нарушения его условий Автором. 2.2.4. Вносить изменения, если они необходимы для целей использования ПО. 2.2.5. Использовать ПО без ограничения территории использования. 2.2.6. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством РФ. 2.3. Автор обязуется: 2.3.1. Выполнить работы в соответствии с теми требованиями, которые предусмотрены настоящим Договором и(или) Приложениями к нему. 2.3.2. До начала разработки ПО, предоставить Заказчику предварительный эскиз, образ ПО. 2.3.3. Известить Заказчика о готовности ПО к передаче. 2.3.4. Предоставлять Заказчику информацию, по его запросу, о ходе выполнения работ. 2.3.5. Передать ПО Заказчику на условиях, установленных Договором и(или) Техническим заданием к Договору. 2.3.6. Передать ПО Заказчику на физическом носителе. 2.3.7. Оказывать поддержку, сопровождение и обучение сотрудников Заказчика/Заказчика по работе с ПО. 2.4. Автор вправе: 2.4.1. Не приступать к выполнению работ в случае нарушения Заказчиком положений Договора. 2.4.2. Обращаться к Заказчику за информацией, необходимой для выполнения работы. 2.4.3. Самостоятельно определять технологии и методы разработки ПО, если договором не установлено иное. 2.4.4. Досрочно исполнить свое обязательство по выполнению работы. 2.4.5. Требовать надлежащей оплаты по настоящему Договору. 3. Цена и порядок расчетов: 3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет рублей. 3.1.1. Заказчик обязуется оплатить всю стоимость в срок не превышающий дней с момента заключения договора, на условиях предоплаты. 3.2. Оплата осуществляется Заказчиком посредством безналичного платежа. 3.3. Дополнительные расходы Автора, которые могут возникнуть в ходе выполнения работ, включены в стоимость Договора. 3.4. Сумма вознаграждения включает в себя НДС. 4. Ответственность сторон: 4.1. Стороны несут ответственность в пределах, предусмотренных действующим законодательством РФ. 4.2. Сторона настоящего Договора обязана по требованию другой Стороны предоставить любые документы, необходимые для исполнения настоящего Договора, а также любые документы истребуемые органами государственной власти для регистрации настоящего Договора. 4.3. В случае причинения вреда, ущерба, повреждений, каких-либо убытков, Сторона причинившая их обязуется компенсировать пострадавшей Стороне такие убытки в полном объеме. 4.4. За нарушение срока исполнения обязательств, Автор выплачивает Заказчику неустойку в размере % за каждый день нарушения срока исполнения обязательств. 4.5. За нарушение сроков оплаты выполненных работ, Заказчик выплачивает Автору неустойку в размере % за каждый день просрочки. 5. Заключительные положения: 5.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента передачи Объекта и действует до года. 5.2. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора допускается. 5.3. Все споры возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров. 5.4. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: третейским судом . 6. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:
Адрес: Тел./факс.: р/с: Банк: к/с: БИК: ________________________________ (подпись) М.П.	Адрес: Тел./факс.: р/с: Банк: к/с: БИК: ________________________________ (подпись) М.П.

Договор на разработку (доработку) конфигурации программного продукта «1С»

Договор № _______

на разработку (доработку) конфигурации программного продукта «1С»

г. Иваново «___» ____________ 20__ г.

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________________ действующего на основании ___________________________________________________________, с одной стороны

и индивидуальный предприниматель , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серия 37 № 000 от 01.01.2001 г., выданного г. Иваново, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а индивидуально — «Сторона», заключили настоящий договор подряда (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок выполнить работы, указанные в п. 1.2. Договора (далее по тексту – Работы), а Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Содержание и объем выполнения Работ определяются в «Техническом задании» (Приложение к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Сроки выполнения Работ указаны в «Календарном плане работ» (Приложение к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Исключительные права на результаты Работ переходят к Заказчику после полной оплаты выполненных работ Исполнителю.

2. Срок действия договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Утвердить техническое задание на выполнение Работ.

3.1.2. Предоставить Исполнителю все необходимые материалы для проведения Работ в сроки, указанные в настоящем Договоре.

3.1.3. Оплатить Исполнителю выполнение Работ на условиях и в порядке, установленных Договором.

3.1.4. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Исполнителю.

3.2. Исполнитель обязуется:

3.2.1. Выполнить работы, указанные в техническом задании в сроки, установленные настоящим Договором.

3.2.2. Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока.

3.2.3. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:

— возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

— отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ;

— иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течении 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ.

3.2.4. Исполнитель вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда Заказчик нарушает свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Сроки выполнения Работ определяются поэтапно в «Календарном плане работ» (Приложение к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

4.2. Перенос сроков начала и окончания Работ на период просрочки исполнения Заказчиком встречных обязательств, предусмотренных п.3.1.3 Договора, дополнительно согласовывается Сторонами.

5. Стоимость Работ и порядок расчетов

5.1. Стоимость Работ по Договору составляет ______________ (__________ рублей 00 копеек), рублей. НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН). Стоимость Работ по Договору определена Сторонами в «Протоколе согласования договорной цены» (Приложение к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

5.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке: в течении 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Договора Сторонами Заказчик осуществляет предварительную оплату этапа Работ в размере 50% (Пятьдесят) процентов от стоимости этапа Работ на основании счета Исполнителя. Оставшуюся часть стоимости этапа Работ Заказчик оплачивает в течении 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки этапа Работ в соответствии с условиями Договора.

5.3. Способ оплаты по Договору производиться путем передачи Заказчиком наличных денежных средств Исполнителю.

6. Порядок сдачи и приемки Работ

6.1. Исполнитель передает Заказчику результаты Работ в срок, указанный в Календарном плане.

6.2. Приемка каждого этапа Работ или конечного результата Работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

6.2.1. Исполнитель по завершении выполнения Работ (этапа Работ) в сроки, установленные в п. 4.1 Договора, предоставляет Заказчику два экземпляра акта сдачи-приемки выполненных Работ.

6.2.2. Заказчик обязан в течении 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.6.2.1. Договора, принять выполненные Работы (результат Работ), подписать и вернуть Исполнителю один экземпляр акта сдачи-приемки Работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки Работ. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа Заказчика, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта, составленного Исполнителем.

6.3. При досрочном выполнении Исполнителем Работ Заказчик обязан принять и оплатить эти Работы на условиях Договора.

7. Гарантия качества работ

7.1. Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Исполнителем по Договору.

7.2. Гарантийный срок Работ устанавливается 3 (Три) месяца с даты подписания Сторонами конечного акта сдачи-приемки выполненных Работ.

7.3. Исполнитель обязуется исправить выявленные в процессе эксплуатации результатов Работ проблемы (недостатки), если они противоречат условиям технического задания.

7.4. Срок обнаружения ненадлежащего качества результатов Работ Заказчиком устанавливается в пределах гарантийного срока.

8. Ответственность сторон

8.1. За нарушения обязательств по данному Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае несоответствия результатов Работ характеристикам, указанным в Техническом задании, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя устранения указанных недостатков.

8.3. При установке программного обеспечения ответственность за невыполнение условий лицензионных соглашений возлагается на Заказчика.

8.4. В случае несвоевременной оплаты выполненных Работ Заказчиком Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

8.5. В случае нарушения сроков выполнения работ и передачи результатов Работ Заказчику Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости невыполненных своевременно Работ.

9. Основания и порядок расторжения договора

9.1. Договор может быть расторгнуть по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

9.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится по письменному требованию Сторон в течении 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Стороной такого требования.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

9.3.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работ, уплатив Исполнителю часть установленной Договором стоимости Работ, пропорционально выполненной части Работ, до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

9.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

9.4.1. Существенного увеличения стоимости Работ или необходимости проведения дополнительных работ и отказа Заказчика от заключения дополнительного соглашения об увеличении стоимости Работ.

9.4.2. Задержка Заказчиком оплаты выполненных Работ более чем на 10 (Десять) рабочих дней.

10. Разрешение споров и разногласий

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, к которой они предъявлены, в течении 10 (Десяти) рабочих дней с даты их поступления.

10.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату, либо доставляются лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон, указанным в п.15 Договора, с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу либо на электронный почтовый ящик, указанными в п.15 Договора. Такие претензионные письма имеют юридическую силу, в случае получения Сторонами их оригиналов способом, указанным в п. 10.2 Договора.

10.4. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Иваново.

11. Условия конфиденциальности.

11.1. Условия настоящего Договора, Дополнительных соглашений и Приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы, или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали/станут известны без участия Сторон от третьих лиц.

11.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

11.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течении всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течении последующих 2 (Двух) лет.

11.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к нему, а также о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

12. Форс-мажор

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

12.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.12.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления (не позднее 3 (Трех) рабочих дней) известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом Государственной власти/управления Российской Федерации.

12.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.12.2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные последней убытки.

12.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 12.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.

12.5. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

13. Прочие условия

13.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

13.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

13.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становиться недействительным в течении срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течении срока действия Договора.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством РФ.

13.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме в виде Дополнительного соглашения к настоящему Договору и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на это представителями Сторон.

13.6. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме.

13.7. Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждого из Сторон.

14. Список приложений

14.1. Приложение – Техническое задание.

14.2. Приложение – Календарный план работ.

14.3. Приложение – Протокол согласования договорной цены.

15. Адреса, реквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:		ЗАКАЗЧИК:
ИП
ИНН: 373100082100		ИНН:
ОГРН: 702044000533123		КПП:
Адрес: 153035, г. Иваново, ул. 3-я Южная, д.6		Адрес:
Телефон: (4932) 42-43-88 +7(920) 367-54-50		Телефон: Факс:
E-mail: *****@***ru
		Банковские реквизиты:
		Р/с
		К/с
		БИК
		ИНН
		Должность:
__________________ / /		______________________ /________________/
		подпись, расшифровка подписи, печать
М. П.		М. П.

Подпишитесь на рассылку:

Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Агентские договора Депозитные договоры Договора аренды земельного участка Договора аренды имущества Договора аренды Договора бытового подряда Договора возмездного оказания услуг Договора дарения квартиры Договора дарения Договора залога Договора купли продажи квартиры Договора купли продажи акций Договора купли продажи предприятия Договора купли-продажи валюты Договора мены Договора на выполнение научно исследовательских работ Договора на выполнение проектно-поисковых работ Договора на выполнение разовой работы Договора на выполнение ремонтных работ Договора на консультационное обслуживание Договора на оказание различных услуг Договора на оказание транспортных услуг Договора на перевозку пассажиров Договора на перевозку туристов (экскурсантов) Договора на подряд Договора на разработку проектной документации Договора на транспортно-экспедиторское обслуживание

Договора о паевом взносе Договора о предоставлении брокерских услуг Договора об информационно-справочном обслуживании Договора об участии в ярмарке Договора оптовой поставки товаров Договора по ценным бумагам Договора пожертвования Договора поручительства Договора поставки лома и отходов цветных металлов Договора поставки товара Договора продажи Договора субподряда Договора финансового лизинга Договора фрахта для перевозки пассажиров и багажа Договора хранения Издательские договора Имущественные договора Коллективные договора Концессионные договора Лицензионные договора Проекты договоров Типовые договора Товарообменные договора Трудовые договора Дистрибьюторские договора Договора водопользования Договора инвестирования

Договора комиссии Договора конфиденциальности Договора купли-продажи земельных участков Договора лизинга Договора на выполнение разных работ Договора на разработку фирменного стиля Договора найма Договора намерения Договора новаций Договор о выставочных образцах продукции Договора о корпоративном обслуживании Договора о междепозитарных отношениях Договора о неразглашении Договора об овердрафте Договора обслуживания Договора-оферты Договор о предоставлении эксплуатационных услуг Договора по номерам+ Договора поручения Договора предоставления общего образования Договора предоставления прав Договора предоставления субсидий Договора присоединения Договора содержания Договора управления Договора участия Ученические договора Образцы договоров

Cмотрите также

• Образования (участки, учреждения)
• Оферты
• Правила предоставления услуг
• Программы сопровождения
• Публичные оферты
• Утверждения положений

Проекты по теме:

Вики
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг Дом • Дача • Садоводство • Дети • Активность ребенка • Игры • Красота • Женщины • (Беременность) • Семья • Хобби Здоровье: • Анатомия • Болезни • Вредные привычки • Диагностика • Народная медицина • Первая помощь • Питание • Фармацевтика История: СССР • История России • Российская Империя Окружающий мир: Животный мир • Домашние животные • Насекомые • Растения • Природа • Катаклизмы • Космос • Климат • Стихийные бедствия Справочная информация Документы • Законы • Извещения • Утверждения документов • Договора • Запросы предложений • Технические задания • Планы развития • Документоведение • Аналитика • Мероприятия • Конкурсы • Итоги • Администрации городов • Приказы • Контракты • Выполнение работ • Протоколы рассмотрения заявок • Аукционы • Проекты • Протоколы • Бюджетные организации Муниципалитеты • Районы • Образования • Программы Отчеты: • по упоминаниям • Документная база • Ценные бумаги Положения: • Финансовые документы Постановления: • Рубрикатор по темам • Финансы • города Российской Федерации • регионы • по точным датам Регламенты Термины: • Научная терминология • Финансовая • Экономическая Время: • Даты • 2015 год • 2016 год Документы в финансовой сфере • в инвестиционной • Финансовые документы — программы

Техника Авиация • Авто • Вычислительная техника • Оборудование • (Электрооборудование) • Радио • Технологии • (Аудио-видео) • (Компьютеры) Общество Безопасность • Гражданские права и свободы • Искусство • (Музыка) • Культура • (Этика) • Мировые имена • Политика • (Геополитика) • (Идеологические конфликты) • Власть • Заговоры и перевороты • Гражданская позиция • Миграция • Религии и верования • (Конфессии) • Христианство • Мифология • Развлечения • Масс Медиа • Спорт (Боевые искусства) • Транспорт • Туризм Войны и конфликты: Армия • Военная техника • Звания и награды Образование и наука Наука: Контрольные работы • Научно-технический прогресс • Педагогика • Рабочие программы • Факультеты • Методические рекомендации • Школа • Профессиональное образование • Мотивация учащихся Предметы: Биология • География • Геология • История • Литература • Литературные жанры • Литературные герои • Математика • Медицина • Музыка • Право • Жилищное право • Земельное право • Уголовное право • Кодексы • Психология (Логика) • Русский язык • Социология • Физика • Филология • Философия • Химия • Юриспруденция

Мир Регионы: Азия • Америка • Африка • Европа • Прибалтика • Европейская политика • Океания • Города мира Россия: • Москва • Кавказ • Регионы России • Программы регионов • Экономика Бизнес и финансы Бизнес: • Банки • Богатство и благосостояние • Коррупция • (Преступность) • Маркетинг • Менеджмент • Инвестиции • Ценные бумаги: • Управление • Открытые акционерные общества • Проекты • Документы • Ценные бумаги — контроль • Ценные бумаги — оценки • Облигации • Долги • Валюта • Недвижимость • (Аренда) • Профессии • Работа • Торговля • Услуги • Финансы • Страхование • Бюджет • Финансовые услуги • Кредиты • Компании • Государственные предприятия • Экономика • Макроэкономика • Микроэкономика • Налоги • Аудит Промышленность: • Металлургия • Нефть • Сельское хозяйство • Энергетика Строительство • Архитектура • Интерьер • Полы и перекрытия • Процесс строительства • Строительные материалы • Теплоизоляция • Экстерьер • Организация и управление производством

Интересные фотоблоги Искусство Красота Школа • Тесты к ЕГЭ • Решебники • ЕГЭ • 10 и 11 классы • Разные учебники • 4 класс • Русский язык 5-9 классы • 5 класс • 6 класс • 7 класс • 8 класс Мудрость • Клипарты • Цитаты Каталог авторов (частные аккаунты)

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.

О проекте Справка О проекте Сообщить о нарушении Форма обратной связи	Авторам Открыть сайт Войти Пожаловаться	Архивы Все категории Архивные категории Все статьи Фотоархивы	Copyright © 2009-2018 Pandia. Все права защищены Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Автоответчик: +7 495 7950139 228504 Реклама на сайте Размещение статей	Лента обновлений Педагогические программы
Правила пользования Сайтом Правила публикации материалов Политика конфиденциальности и обработки персональных данных При перепечатке материалов ссылка на pandia.ru обязательна. Мы признательны за найденные неточности в материалах, опечатки, некорректное отображение элементов на странице — отправляйте на support@pandia.ru